BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//Ingenieurkammer Thüringen - ECPv5.8.0//NONSGML v1.0//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-WR-CALNAME:Ingenieurkammer Thüringen
X-ORIGINAL-URL:https://ikth.de/startseite
X-WR-CALDESC:Events for Ingenieurkammer Thüringen
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Berlin
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:CEST
DTSTART:20220327T010000
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
TZNAME:CET
DTSTART:20221030T010000
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20221101T100000
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20221101T113000
DTSTAMP:20260409T214531
CREATED:20220915T085345Z
LAST-MODIFIED:20220915T091953Z
UID:4424-1667296800-1667302200@ikth.de
SUMMARY:Baumaßnahmen zu Zeiten von Preisexplosionen\, Lieferengpässen und des Ukraine-Kriegs: Wie ist die Rechtslage für Preisanpassung\, Preisgleitklauseln\, Bauterminen?
DESCRIPTION:Ziel des Webinars ist die Vermittlung der rechtlichen Möglichkeiten\, Chancen\, Risiken und Grenzen der Handlungsmöglichkeiten von Auftraggebern\, Auftragnehmern und Planern bei bestehenden und zukünftig zu vergebenden Bauaufträgen in Bezug auf Lieferengpässe und Preisexplosionen wegen der Folgen der Corona-Pandemie und des Angriffskriegs gegen die Ukraine. \n\nInhalt \n\nBestehende Bauverträge \n\nGrundsatz: Das Beschaffungs- und Preisrisiko trägt der Auftragnehmer\nAusnahme: Störung der Geschäftsgrundlage gem. § 313 Abs. 1 BGB\n\nPreisanpassung\nBeendigung des Vertrages gem. § 313 Abs. 3 BGB\n\n\nNachträgliche Vereinbarung einer Preisgleitklausel\n\nbei öffentlichen Bauaufträgen\nbei privaten Bauaufträgen\n\n\nLieferengpässe wegen Corona und des Ukrainekrieges\n\nLeistungseinstellung wegen Unmöglichkeit der Leistung?\nBehinderung aufgrund höherer Gewalt (§ 6 Abs. 2 Nr. 1 c) VOB/B)\nVerlängerung der Ausführungsfrist\nEntfall Vertragsstrafe\nProblem: Wie gut war/ist das Bestellmanagement?\n\n\nNeue „explodierte“ Preise bei Mehrmengen > 10%\, Nachträge wegen geänderter/zusätzlicher Leistungen\nLösungsansätze\n\nVorauszahlungen\nAbschlagszahlungen für eigens gefertigte oder gelieferte Bauteile und -stoffe (§ 16 Abs. 2 VOB/B)\ngemeinsames Liefermanagement\n\n\n\nLaufende Vergabeverfahren \n\nAngebote vor dem 25.02.2022\n\nKann der Bieter sich auf ein unangemessen niedriges Angebot im Sinne von § 16d VOB/A berufen\, das auszuschließen ist?\nRechtsgründe\, warum ein Zuschlag nicht erteilt werden darf (Kalkulationsirrtim\, Mischkalkulation\, verweigerte Aufklärung\, fehlende Unterlagen etc.)\nNachträgliche Aufnahme von Preisgleitklausel gem. § 9d VOB/A\nAnspruch des Bieters?\nZurückversetzung des Vergabeverfahrens?\n\n\nNach dem 24.02.2022 begonnene Verfahren\n\nPreisgleitklausel (kosten- oder indexbasiert)\nBerechnungsbeispiele/Selbstbehalt/Quote AN – AG (insb. Formblatt 225 des VHB)\n\n\n\n\nTeilnehmerkreis \nGeschäftsführer\, Oberbauleiter\, Niederlassungsleiter\, Bauleiter und bauleitendes Personal aus Bauunternehmen\, Architekten\, Ingenieure und Bauüberwacher aus Architektur- und Ingenieurbüros sowie öffentliche und private Auftraggeber/Bauherren\n\nDie Veranstaltung ist durch die IKTh anerkannt mit 2 WBStunden.\n\nAnmeldung
URL:https://ikth.de/startseite/event/baumassnahmen-zu-zeiten-von-preisexplosionen-lieferengpaessen-und-des-ukraine-kriegs-wie-ist-die-rechtslage-fuer-preisanpassung-preisgleitklauseln-bauterminen/
LOCATION:Online
CATEGORIES:Baurecht,Bauwesen,Online-Veranstaltung,Webinar
ORGANIZER;CN="Bauakademie%20Sachsen":MAILTO:info@bauakademie-sachsen.de
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20221102T100000
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20221102T131500
DTSTAMP:20260409T214531
CREATED:20220915T090429Z
LAST-MODIFIED:20220915T091901Z
UID:4426-1667383200-1667394900@ikth.de
SUMMARY:VOB/B kompakt für Profis - Rechtssicherheit und Handlungsoptionen für die erfolgreiche Bauabwicklung
DESCRIPTION:Ziel des Webinars ist die rechtssichere und je nach Situation optimale Anwendung der Regelungen der VOB/B. Die Kenntnis von unterschiedlichen Auslegungen durch die Gerichte\, das Ausloten der Spielräume und das Wissen um die Lücken der VOB/B ermöglichen es den Baubeteiligten\, ihre Chancen zu wahren\, Risiken bei der Bauabwicklung zu minimieren und Krisen zu bewältigen. Dazu werden alle Vorschriften vorgestellt (Überraschungen garantiert)\, anhand praktischer Fälle erläutert und die aktuelle Rechtsprechung in verständlicher Form erklärt. \nDer Fokus liegt dabei nicht nur auf den einzelnen Paragraphen\, sondern auch auf dem Gesamtkontext der VOB/B zum Bauvertragsrecht. \n\nInhalt \n\nTeil 1 am 02.11.2022 von 10:00 – 13:15 Uhr \n\nDer Bauvertrag (Einheitspreisvertrag\, Pauschalvertrag\, Mischformen)\nDie VOB/B als Allgemeine Geschäftsgrundlage\nDie VOB/B „als Ganzes“ – Folgen von Abweichungen im Bauvertrag (Chancen und Risiken)\nDie VOB/C (automatische Geltung bei Vereinbarung der VOB/B)\nDie Vergütungsregeln der VOB/B (Nachträge\, Mehrmengen\, Stundenlohn etc.)\nPflichten des Auftragnehmers\nPflichten/Mitwirkungen des Auftraggebers\nDie Bauzeit – überwindbare Hürden für Bauzeitnachträge\n\nTeil 2 am 09.11.2022 von 10:00 – 13:15 Uhr \n\nGefahrtragungsregeln einschließlich höhere Gewalt\, Schäden durch Unwetter\, Beschädigung durch Dritte\nKündigung des Bauvertrages\nHaftung und Gewährleistung\nAbnahme der Bauleistung\nDie Bezahlung der Bauleistung (Zahlungsvoraussetzungen bei Abschlagsrechnung\, Schlussrechnung)\nSicherheiten\nProzessuales (Gerichtsstand\, § 18 Abs. 2-Verfahren bei öffentlichem Auftraggeber)\nErgänzendes aus dem BGB\n\n\nTeilnehmerkreis \nBau- und Projektleiter\, Bautechniker\, Baustellenführungspersonal\, Architekten und Ingenieure sowie Bauüberwacher aus Bauunternehmen\, Bauträgergesellschaften\, Architektur- und Ingenieurbüros\n\nDie Veranstaltung ist durch die IKTh anerkannt mit 8 WBStunden.\n\nAnmeldung
URL:https://ikth.de/startseite/event/vob-b-kompakt-fuer-profis-rechtssicherheit-und-handlungsoptionen-fuer-die-erfolgreiche-bauabwicklung/2022-11-02/
LOCATION:Online
CATEGORIES:Baurecht,Bauwesen,Online-Veranstaltung,Webinar
ORGANIZER;CN="Bauakademie%20Sachsen":MAILTO:info@bauakademie-sachsen.de
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20221103T130000
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20221103T163000
DTSTAMP:20260409T214531
CREATED:20220915T093144Z
LAST-MODIFIED:20220915T093605Z
UID:4435-1667480400-1667493000@ikth.de
SUMMARY:Basiswissen Baurecht - Online Seminarreihe
DESCRIPTION:Kenntnisse im Baurecht sind eine Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Abwicklung von Bauverträgen. Oft wird dessen Bedeutung erst an leidvollen Erfahrungen in der Praxis erkannt. Dabei können bereits Grundkenntnisse helfen\, grobe Fehler zu vermeiden. Zudem ist ein Überblick über die zahlreichen\, rechtlich relevanten Vorschriften und Regelwerke und deren Zusammenwirken hilfreich\, um Sachverhalte richtig einordnen und Abhängigkeiten und deren Konsequenzen beurteilen zu können. \nDie Online-Seminarreihe widmet sich diesem Anliegen und möchte einen Überblick über das Baurecht\, die Vertragsgestaltung und die vertragskonforme Abwicklung von Bauvorhaben geben. Dabei werden Fragen der Geltendmachung von Ansprüchen in Form von Nachträgen durch geänderte und zusätzliche Leistungen ebenso behandelt wie durch Leistungsänderungen. Zudem widmet sich der Lehrgang der Abnahme\, Abrechnung und Gewährleistung von Bauvorhaben und dem Thema Mängel. \nDie Teilnehmer erlangen ein Grundverständnis für Formerfordernisse und die rechtskonforme Gestaltung von Schriftverkehr und in kompakter Weise einen Überblick über alle wesentlichen baurechtlichen Ansätze zur vertragskonformen Abwicklung von Bauvorhaben. \nDamit wendet sich der Lehrgang sowohl an jene\, die Bauleitungsaufgaben in einem ausführenden Bauunternehmen oder Bauhandwerksbetrieb wahrnehmen wollen als auch an jene\, die als Bauüberwacher für Ingenieurbüros und Bauherren tätig sind und Grundlagenwissen im Baurecht erwerben möchten. \nDie Module können auch einzeln belegt werden. \n\nInhalt \n\nModul 1: Grundlagen des Baurechts und Vertragsarten\n03.11.2022\, 13.00 – 14.30 Uhr + 15.00 – 16.30 Uhr\nProzessuale Grundlagen \n\nDarstellung der Beweispflichten der Vertragspartner\n\nRechtsgrundlagen des Baurechts \n\nBGB\, VOB\, HOAI\nanerkannte Regeln der Technik\nAllgemeine Geschäftsbedingungen\nTechnische Normen und sonstige Vorschriften\n\nBaubeteiligte \n\nVertragspartner\nErfüllungsgehilfen des Bauherren\nWeisungsbefugnis\nZuständigkeiten\n\nVertragsarten \n\nEinheitspreisvertrag\nPauschalvertrag\n\nDetailpauschalvertrag\nGlobalpauschalvertrag\n\n\nStundenlohnvertrag\n\nDer Bauvertrag nach VOB/B versus BGB \n\nVor- und Nachteile für AG und AN\nVergleich Nachtragsmanagement\n\nVertragspflichten/Vertragsinhalt \n\nAbgrenzung geschuldete Leistung und Nachtragsleistung\nVergütungserfolg versus funktionstaugliche Bauleistung\n\nKündigung \n\nKündigungsarten\nFormerfordernisse\n\nModul 2: Abrechnung und Nachtragsmanagement\n07.11.2022\, 13.00 – 14.30 Uhr + 15.00 – 16.30 Uhr\nAbrechnung \n\nAbschlags- und Schlussrechnung\nFälligkeit und Verzug\n\nNachtragswesen im BGB- und VOB-Vertrag \n\nMehr- und Mindermengen\ngeänderte und zusätzliche Leistungen\n\nModul 3: Bedenkenanmeldung\, Abnahme\, Mängel und Gewährleistung\n14.11.2022\, 13.00 – 14.30 Uhr + 15.00 – 16.30 Uhr\nBedenkenanmeldung \n\nInhalt\nFormerfordernis\nFristen\nAuswirkungen\n\nAbnahme \n\nVoraussetzungen für die Abnahme\nTeilabnahme\ntechnische Abnahme\nGesamtabnahme\nAbnahmearten\nVerweigerung der Abnahme\n\nKonsequenzen\n\n\n\nMängel \n\nDefinition Mangel\nMängelrechte vor und nach der Abnahme\nLaut VOB/B und BGB\nMangelanzeige\n\nGewährleistung \n\nFristen/Dauer\nEinbehalte/Sicherheitsleistungen\nBeweislast\n\nHinweis: Sollte Ihnen ein Termin ungelegen sein\, können Sie die Aufzeichnung des jeweiligen Moduls in einem begrenzten Zeitfenster auch zu einem späteren Zeitpunkt anschauen. \n\nTeilnehmerkreis \nBauleiter und bauleitendes Personal\, Baustellenführungspersonal\, Berufsanfänger\, Bauüberwacher\, junge Bauingenieure\, Handwerksmeister sowie Poliere aus Bauunternehmen\, Architektur- und Ingenieurbüros\, Bauträgergesellschaften und Bauverwaltungen\, dies sich mit den Grundlagen des Baurechts vertraut machen wollen\n\nAnerkannt durch die IKTh mit 12 WB Stunden.\n\nAnmeldung
URL:https://ikth.de/startseite/event/basiswissen-baurecht-online-seminarreihe/2022-11-03/
LOCATION:Online
CATEGORIES:Baurecht,Bauwesen,Honorare,Online-Veranstaltung,Webinar
ORGANIZER;CN="Bauakademie%20Sachsen":MAILTO:info@bauakademie-sachsen.de
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20221107T100000
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20221107T100000
DTSTAMP:20260409T214531
CREATED:20220427T075037Z
LAST-MODIFIED:20220427T080033Z
UID:3951-1667815200-1667815200@ikth.de
SUMMARY:Anforderungen an barrierefreie Bäder in Gesundheitsbauten
DESCRIPTION:Beim Neu- und Umbau von Krankenhäusern\, Rehakliniken und Pflegeheimen steht die schnelle Genesung der Patienteninnen und Patienten und der Komfort der Bewohnerinnen und Bewohner im Fokus. Eine die Heilung unterstützende Gestaltung gewinnt immer mehr an Bedeutung. Gefordert sind barrierefreie Ausstattungslösungen\, die den Patientinnen und Patienten oder Bewohnerinnen und Bewohnern Sicherheit und Unterstützung bieten und gleichzeitig das Pflegepersonal entlasten. Hygiene und Wirtschaftlichkeit sind Faktoren\, die darüber hinaus im Planungsprozess von Gesundheitsbauten eine zentrale Rolle spielen. \nAnhand von Beispielen zeigt unser Experte Ihnen\, wie sich Barrierefreiheit in der Dusche\, am Waschtisch\, im WC sowie an der Tür umsetzen lassen. \n\nZur Veranstaltung \nDie Weiterbildung ist anerkannt durch die Ingenieurkammer Thüringen mit 2 Weiterbildungsstunden.
URL:https://ikth.de/startseite/event/anforderungen-an-barrierefreie-baeder-in-gesundheitsbauten/
CATEGORIES:Webinar
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20221107T100000
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20221107T140000
DTSTAMP:20260409T214531
CREATED:20220818T131021Z
LAST-MODIFIED:20220826T092940Z
UID:4365-1667815200-1667829600@ikth.de
SUMMARY:Auftaktveranstaltung des Netzwerks „Digitales Planen\, Bauen und Betreiben in Thüringen“
DESCRIPTION:Veranstalter\nArchitektenkammer Thüringen\, Ingenieurkammer Thüringen\, Bauindustrieverband Hessen-Thüringen e.V.\, Handwerkskammer\, FH Erfurt und Bauhaus-Universität Weimar\nGeeignet für\nAbsolventen\, Hochbauarchitekten\, Landschaftsarchitekten\, Innenarchitekten\, Stadtplaner\n\n  \n\nZu seiner Auftaktveranstaltung lädt das Netzwerk „Digitales Planen\, Bauen und Betreiben in Thüringen“ (dpbb.THÜR) am 7. November 2022 auf Schloss Ettersburg ein. \nDas Netzwerk hat sich zur Aufgabe gestellt\, mit der regelmäßigen Durchführung von Impulsveranstaltungen dazu beizutragen\, die Orientierung in den digitalen Methoden der Planung\, der Bauausführung und des Betreibens von Bauobjekten zu befördern. \nThemenschwerpunkte sind unter anderem: \n\nNiederschwellige BIM-Implementierung im Planungsbüro\nDigitale Gebäudeoptimierung für Bauherren\nBeauftragung und Nutzung digitaler Leistungen durch Auftraggeber*innen\n\nKurz zusammengefasst: \n\nWann: 7. November 2022\, 10.00 Uhr – 14.00 Uhr\nWo: Schloss Ettersburg\, Gewehrsaal\nTagungsgebühr: kostenfrei\nProgramm: Veröffentlichung in Kürze an dieser Stelle\n\nDie Veranstaltung ist mit 5 Weiterbildungsstunden anerkannt. \n\nweitere Informationen und Anmeldung (über Architektenkammer Thüringen)
URL:https://ikth.de/startseite/event/auftaktveranstaltung-des-netzwerks-digitales-planen-bauen-und-betreiben-in-thueringen/
LOCATION:Schloss Ettersburg\, Gewehrsaal\,\, Am Schloss 1\, 99439 Ettersburg
CATEGORIES:Bauwesen,BIM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20221109
DTEND;VALUE=DATE:20221111
DTSTAMP:20260409T214531
CREATED:20220818T112243Z
LAST-MODIFIED:20220818T112243Z
UID:4350-1667952000-1668124799@ikth.de
SUMMARY:AB-TAGE »BETON« 2022
DESCRIPTION:Die Zukunft des Bauens\nWie könnte die Zukunft des Bauens aussehen? Was kommt in den nächsten Jahren durch stetig steigende Anforderungen an die Senkung des Ressourcen- und Energieverbrauchs auf die Baubranche zu? Derzeitige Diskussionen zielen zunehmend auf den Zusammenhang zwischen Bauen und Klimawandel ab. Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung sind dabei das Maß aller Dinge. In der Praxis kommen weitere Probleme wie der sich zuspitzende Fachkräftemangel\, Materialengpässe oder geopolitische Veränderungen hinzu. Sicher ist\, dass wir intelligentere und effizientere Produktionstechnologien sowie neue\, innovative Materialien brauchen werden\, um die Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen. \nIAB-Fachtagung setzt neue Impulse für die Bauwirtschaft\nWie die Zukunft des Bauens aussehen wird\, können auch wir nicht beantworten. Aber wir haben viele Ideen! Daher möchten wir Sie gern am 09. und 10. November zu den IAB-TAGEN »Beton« 2022 nach Weimar einladen. Lassen Sie uns gemeinsam über aktuelle Probleme und gegenwärtige Trends sprechen und neue Impulse für das Bauen der Zukunft setzen. Intensivieren Sie bereits vorhandene und knüpfen Sie neue Kontakte zu Ingenieuren und Architekten\, Unternehmen aus der Baustoff-\, der Baumaschinen- und der Betonbauindustrie sowie zu Vertretern von Forschungseinrichtungen\, Hochschulen und Behörden. \nAusgewählte Referenten präsentieren Lösungsansätze\nAusgewählte Referenten informieren über den Status quo im Bauwesen und präsentieren Lösungsansätze aus Theorie und Praxis. Themenschwerpunkte sind in diesem Jahr der ressourcenschonende Umgang mit Baustoffen\, neue Produktionstechnologien sowie die Automatisierung im Bauwesen. Eine tagungsbegleitende Fachausstellung sowie der traditionelle Erfahrungsaustausch in lockerer Atmosphäre runden das Programm der IAB-TAGE »BETON« 2022 ab. \nZur Veranstaltung \nDie Veranstaltung wird mit 14 WB Stunden durch die IKTh anerkannt.
URL:https://ikth.de/startseite/event/ab-tage-beton-2022/
CATEGORIES:Bauwesen,Klima,Nachhaltigkeit,Tagung
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20221109T080000
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20221109T153000
DTSTAMP:20260409T214531
CREATED:20220915T093859Z
LAST-MODIFIED:20220915T093859Z
UID:4441-1667980800-1668007800@ikth.de
SUMMARY:Instandsetzung von Parkhäusern und Tiefgaragen
DESCRIPTION:Parkhäuser und Tiefgaragen unterliegen einer ständigen hohen Belastung durch Witterung\, Verkehrslasten und chemische Angriffe. Trotz einer intensiven Wartung lässt sich eine Sanierung jedoch nicht immer vermeiden. \nIm Seminar wird an konkreten Beispielen der Weg einer fachgerechten Sanierung von der Bauzustandsanalyse über das Instandsetzungskonzept bis zur Ausführung und Überwachung dargestellt. Dabei wird besonders auf Fehler eingegangen bzw. Handlungsorientierungen vermittelt. \n\nInhalt \n\n\nGrundlagen der Gestaltung und Planungshinweise\nSanierung von Parkhäusern und Tiefgaragen am konkreten Beispiel\nFeststellen des Bauzustandes (IST-Zustand)\nErstellen des Instandsetzungskonzeptes\nÜberwachung und Ausführung unter besonderer Beachtung von Fugenausbildung\, Rissbildung und Oberflächenschutzsystemen\n\n\nTeilnehmerkreis \nPlaner\, Architekten\, öffentliche und private Auftraggeber/Bauherren\, Bauunternehmen der Betonsanierung\, Baugrundgutachter\n\nAnerkannt durch die IKTh mit 8 WB-Stunden.\n\nAnmeldung
URL:https://ikth.de/startseite/event/instandsetzung-von-parkhaeusern-und-tiefgaragen/
LOCATION:Dresden
CATEGORIES:Bauwesen,Seminar
ORGANIZER;CN="Bauakademie%20Sachsen":MAILTO:info@bauakademie-sachsen.de
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20221110T090000
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20221110T160000
DTSTAMP:20260409T214531
CREATED:20220915T104751Z
LAST-MODIFIED:20220915T104751Z
UID:4443-1668070800-1668096000@ikth.de
SUMMARY:Basiswissen Bauleitung/Bauüberwachung - Online-Seminarreihe
DESCRIPTION:Bauleiter und Bauüberwacher haben vielfältige Aufgaben zu bewältigen. Dabei geht es nicht nur darum\, die Aufgaben richtig zu tun\, sondern die richtigen Aufgaben zu tun! Andernfalls wird sowohl der Bauleiter als auch der Bauüberwacher durch die vielen Sonderwünsche vom Auftraggeber nicht zu seiner eigentlichen Tätigkeit kommen. Dieser Lehrgang widmet sich den Kernaufgaben von Bauleitern und Bauüberwachern und dem Zusammenwirken aller am Bauprojekt beteiligten\, deren Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten und insbesondere der erforderlichen Abgrenzung. Dabei werden die notwendigen Leistungen einer effektiven Abwicklung von Bauvorhaben aufgezeigt und intensiv besprochen. \nDurch das systematische Bearbeiten und Beantworten grundlegender Fragestellungen aus dem Themenbereich der Bauleitung/Bauüberwachung wird dem Teilnehmer notwendiges Basiswissen praxisnah und sofort einsetzbar an die Hand gegeben. \nDer Lehrgang gliedert sich in 4 Einzelmodule\, die Online durchgeführt werden und wendet sich insbesondere an jene\, die sich Grundlagen der Bauleitung/Bauüberwachung aneignen möchten und von den Berufserfahrungen eines praxiserprobten Bauleiters profitieren möchten. Die Module können einzeln belegt werden. \n\nInhalt \n\nDie einzelnen Module finden jeweils in Blöcken a 90 Minuten zzgl. Pausen an folgenden Terminen statt. \n10.11.2022\, 09:00 – 16:00 Uhr\nModul 1: Grundlegende Aufgaben des Bauleiters/Bauüberwachers und der Bauablauf \n17.11.2022\, 09:00 – 16:00 Uhr\nModul 2: Exkurs zur nachtragslosen Bauvertragsart sowie Kostenkontrolle und -verfolgung \n24.11.2022\, 09:00 – 16:00 Uhr\nModul 3: Mangelmanagement\, Abnahme und Verjährung sowie Abrechnung und Kostenfeststellung \n01.12.2022\, 09:00 – 16:00 Uhr\n​​​​​​​Modul 4: Anwendung der VOB/B+C in der Bauausführung und Umgang mit Maßtoleranzen auf Baustellen \nHinweis: \nSollte Ihnen ein Termin ungelegen sein\, können Sie die Aufzeichnung des jeweiligen Moduls in einem begrenzten Zeitfenster auch zu einem späteren Zeitpunkt anschauen. \n\nTeilnehmerkreis \nBauleiter und bauleitendes Personal\, Bauüberwacher\, junge Bauingenieure und Poliere\, Bautechniker\, Berufsanfänger und Handwerksmeister\, die Aufgaben im Bereich der Bauleitung oder Bauüberwachung wahrnehmen\n\nAnerkannt durch die IKTh mit 32 WB-Stunden\n\nAnmeldung
URL:https://ikth.de/startseite/event/basiswissen-bauleitung-bauueberwachung-online-seminarreihe/2022-11-10/
LOCATION:Online
CATEGORIES:Bauwesen,Online-Veranstaltung,Webinar
ORGANIZER;CN="Bauakademie%20Sachsen":MAILTO:info@bauakademie-sachsen.de
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20221115T090000
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20221115T121500
DTSTAMP:20260409T214531
CREATED:20211216T104521Z
LAST-MODIFIED:20220214T132912Z
UID:3534-1668502800-1668514500@ikth.de
SUMMARY:Veranstaltungsreihe "Öffentliches Bauen mit Holz"  2022  - Klimaneutrales Bauen öffentlicher Gebäude
DESCRIPTION:15. November 2022 –  Klimaneutrales Bauen öffentlicher Gebäude \nOrt:  Online \nLink zur Veranstaltung  \nAnerkannte Weiterbildungsveranstaltung durch IKTh mit 3 WBStunden. \n 
URL:https://ikth.de/startseite/event/veranstaltungsreihe-oeffentliches-bauen-mit-holz-2022-klimaneutrales-bauen-oeffentlicher-gebaeude/
LOCATION:Online
CATEGORIES:Online-Veranstaltung
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20221115T093000
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20221115T124500
DTSTAMP:20260409T214531
CREATED:20221109T121053Z
LAST-MODIFIED:20221109T121053Z
UID:4552-1668504600-1668516300@ikth.de
SUMMARY:Digitaler Architektentag 2022
DESCRIPTION:weiterführende Informationen \nDie Veranstaltung ist mit 4 Weiterbildungsstunden á 45 min. anerkannt.
URL:https://ikth.de/startseite/event/digitaler-architektentag-2022/
LOCATION:Online
CATEGORIES:Bauwesen,DIN,Nachhaltigkeit,Online-Veranstaltung
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20221117T110000
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20221117T141500
DTSTAMP:20260409T214531
CREATED:20221108T081611Z
LAST-MODIFIED:20221108T081611Z
UID:4546-1668682800-1668694500@ikth.de
SUMMARY:Planer Symposium - Modulbau im mehrgeschossigen Wohnungsbau - mit Exkurs in den Gewerbebau
DESCRIPTION:weiterführende Informationen \nDie Veranstaltung ist mit 4 Weiterbildungsstunden á 45 min. anerkannt.
URL:https://ikth.de/startseite/event/planer-symposium-modulbau-im-mehrgeschossigen-wohnungsbau-mit-exkurs-in-den-gewerbebau-2/
LOCATION:Online
CATEGORIES:Bauwesen,Online-Veranstaltung,Webinar
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20221121T073000
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20221121T170000
DTSTAMP:20260409T214531
CREATED:20220915T105400Z
LAST-MODIFIED:20220915T105400Z
UID:4451-1669015800-1669050000@ikth.de
SUMMARY:Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen nach ZTV-ING für Mitarbeiter aus Ingenieurbüros und ingenieurtechnisches Personal der Straßenbauverwaltungen
DESCRIPTION:Straßenbauwerke unterliegen einer hohen Beanspruchung und sind in besonderer Weise vor Gefährdungen zu schützen. Zudem müssen vorhandene Schäden bzw. Mängel (wie z. B. Risse) rechtzeitig erkannt und beseitigt werden. \nFür die Ausschreibung und Bauüberwachung dieser Bauleistungen sind die Vorgaben der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) einzuhalten. Daher müssen sowohl Planer als auch Bauüberwacher die zu beachtenden technischen und technologischen Anforderungen und Normen kennen und anwenden. \nDiesen Themen widmet sich der praxisorientierte Lehrgang\, welcher mit der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) abgestimmt ist und speziell die Anforderungen an die Bauplanung\, Bauüberwachung und Bauleitung vermittelt. \nNeben der Analyse von Schäden werden mit den Teilnehmern Sanierungskonzepte diskutiert und deren praktische Umsetzung z. B. an einer Risssanierung und dem Oberflächenschutz vorgeführt\, wodurch ein hoher Praxisbezug entsteht und die Vermittlung der theoretischen Kenntnisse erlebbar wird. \n\nInhalt \n\n\nNeuordnung der Regelwerke (ZTV-ING\, Rili-SIB)\nUrsachen von Betonschäden\, Schadensdiagnose und -bewertung\nUntergrundbehandlung\nFüllen von Rissen\nHerstellen und Sanieren von Fugen\nOberflächenschutzsysteme\nQualitätssicherung\nInstandsetzen von Betonoberflächen (Bestandsaufnahme\, Instandsetzungskonzepte\, Leistungsbeschreibung\, Ausschreibung)\nPrüfverfahren der Eigenüberwachung\n\n\nTeilnehmerkreis \nleitendes Personal aus dem Bereich der Bauausführung sowie Planer oder Bauüberwacher aus Ingenieurbüros\, Straßenbauverwaltungen\, kommunalen Bauverwaltungen\n\nDie Veranstaltung ist durch die IKTh anerkannt mit 40 WB-Stunden.\n\nAnmeldung
URL:https://ikth.de/startseite/event/schutz-und-instandsetzung-von-betonbauteilen-nach-ztv-ing-fuer-mitarbeiter-aus-ingenieurbueros-und-ingenieurtechnisches-personal-der-strassenbauverwaltungen/2022-11-21/
LOCATION:Dresden
CATEGORIES:Sanierung,Seminar
ORGANIZER;CN="Bauakademie%20Sachsen":MAILTO:info@bauakademie-sachsen.de
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20221122T090000
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20221122T160000
DTSTAMP:20260409T214531
CREATED:20220915T105746Z
LAST-MODIFIED:20220915T105746Z
UID:4461-1669107600-1669132800@ikth.de
SUMMARY:Mauerwerksbau - Risse und Ausführungsmängel vermeiden und instandsetzen
DESCRIPTION:Die häufigste Ursache für Risse im Mauerwerk sind Formänderungen\, die nicht oder nur ungenügend berücksichtigt wurden. Risse gefährden im Mauerwerksbau nur äußerst selten die Standsicherheit. Sie können jedoch die Gebrauchstauglichkeit und die Ästhetik erheblich beeinträchtigen. Die Ursachen für Riss-Schäden sind in der Regel nicht in der Qualität der Baustoffe zu suchen. Oft sind es Planungs- und Ausführungsfehler\, durch die eine Rissbildung zu begründen ist. \nDas Seminar wendet sich insbesondere an Bauleiter und Bauüberwacher aus Bauunternehmen und Ingenieurbüros und vermittelt einen Überblick über Ursachen\, Möglichkeiten der Bewertung und Beurteilung sowie der Sanierung und der Vermeidung von Rissen im Mauerwerk und Putz. \n\nInhalt \n\n\nMauerwerksrisse\nEinführung\nDefinition „Gebrauchstauglichkeit“\nder gebrauchsübliche Betrachtungsabstand\nRissfälle\nRissbeobachtung\, Instandsetzung\nInstandsetzung von Putzrissen\nAusführungsmängel\nMauerwerk allgemein\nSichtmauerwerk\nzweischaliges Mauerwerk\nAußenputz\n\n\nTeilnehmerkreis \nBau- und Projektleiter\, Bautechniker und Bauüberwacher aus Ingenieurbüros\, Bauunternehmen und Bauverwaltungen\n\nDie Veranstaltung ist durch die IKTh anerkannt mit 8 WB-Stunden.\n\nAnmeldung
URL:https://ikth.de/startseite/event/mauerwerksbau-risse-und-ausfuehrungsmaengel-vermeiden-und-instandsetzen/
LOCATION:Leipzig
CATEGORIES:Nachhaltigkeit,Sanierung,Seminar,Tagung
ORGANIZER;CN="Bauakademie%20Sachsen":MAILTO:info@bauakademie-sachsen.de
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20221124T100000
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20221124T100000
DTSTAMP:20260409T214531
CREATED:20220427T071137Z
LAST-MODIFIED:20220427T071137Z
UID:3933-1669284000-1669284000@ikth.de
SUMMARY:Brandschutz praktisch - Bauteildurchdringungen von der Planung bis zur Abrechnung
DESCRIPTION:Informationen zur Veranstaltung \nDie Weiterbildung ist anerkannt durch die Ingenieurkammer Thüringen mit 2 Weiterbildungsstunden.
URL:https://ikth.de/startseite/event/brandschutz-praktisch-bauteildurchdringungen-von-der-planung-bis-zur-abrechnung/
CATEGORIES:Brandschutz,Webinar
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20221125
DTEND;VALUE=DATE:20221205
DTSTAMP:20260409T214531
CREATED:20220804T100343Z
LAST-MODIFIED:20220804T100343Z
UID:4141-1669334400-1670198399@ikth.de
SUMMARY:Online-Kongress „Gesund wohnen – gesund bauen – gesund SEIN“
DESCRIPTION:Hier können Sie sich über das Angebot für Architekten/Ingenieure informieren: https://ankeplehn.de/online-kongress/. Im Anhang können Sie den Ablauf mit Kurzinhalten und die Referentenliste einsehen. \nWeitere Informationen finden Sie auf der Seite: https://gesund-wohnen-bauen-sein.de/. \nDer Online-Kongress mit den aufgezeichneten Interviews wird vom 25.11.-4.12.2022 kostenfrei für 10 Tage online gehen. Jeden Tag werden für 24 h 3-6 Interviews mit einer Länge zwischen 1h und 3 h freigeschaltet.
URL:https://ikth.de/startseite/event/online-kongress-gesund-wohnen-gesund-bauen-gesund-sein/
CATEGORIES:Online-Veranstaltung
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20221125T110000
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20221125T135500
DTSTAMP:20260409T214531
CREATED:20221109T120632Z
LAST-MODIFIED:20221109T120632Z
UID:4550-1669374000-1669384500@ikth.de
SUMMARY:Planer Symposium - Nachhaltiges und ökologisches Planen und Bauen
DESCRIPTION:weiterführende Informationen \nDie Veranstaltung ist mit 4 Weiterbildungsstunden á 45 min. anerkannt.
URL:https://ikth.de/startseite/event/planer-symposium-nachhaltiges-und-oekologisches-planen-und-bauen/
LOCATION:Online
CATEGORIES:Bauwesen,Nachhaltigkeit,Online-Veranstaltung
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20221125T133000
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20221125T150000
DTSTAMP:20260409T214531
CREATED:20221109T121648Z
LAST-MODIFIED:20221109T121648Z
UID:4556-1669383000-1669388400@ikth.de
SUMMARY:Webinar - Bauleitung juristisch richtig
DESCRIPTION:Bildungsträger: Wienerberger GmbH\nVeranstaltungsart: Online-Format\nVeranstaltungstitel: Bauleitung juristisch richtig\nBeginnend: 25.11.2022\, 13:30 bis 15:00 Uhr (90 min)\nReferent:in: Herr Dipl.-Ing. (FH) Andresa Fligg\nAngaben Referent:in:\nRechtsanwalt und Bauingenieur Andreas Fligg beleuchtet die Tätigkeiten der Bauleitung von der Ausschreibung\nbis zur Bauüberwachung und zeigt praxisnah\, wie der richtige Umgang mit dem Bauvertragsrecht aussieht\nInhalte: Wer hätte gedacht\, dass es in der Bauleitung neben dem entsprechenden fachlichen Know-how mehr\nund mehr auch eines fundierten juristischen Wissens bedarf? Es ist wie immer: Die Zeiten ändern sich und heute\nist eine tiefgreifende Kenntnis des Bauvertragsrechts im Zuge einer erfolgreichen Projektabwicklung eigentlich\nunabdingbar. Nachträge\, der Umgang mit Behinderungen und Mängelanzeigen\, die Abnahme der\nBauleistungen … die Liste der möglichen Fallstricke von der Ausschreibung bis zur Bauüberwachung ist lang.\n„Mein Ziel besteht darin\, BauleiterInnen den richtigen Umgang mit dem Bauvertragsrecht nahezubringen.“\nDer Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht Andreas Fligg gibt in diesem kompakten Online-Seminar\npraxisnah konkrete Antworten auf die Fragestellungen rund um:\n• Definition des Bauvertrages als besonders ausgestalteter Werkvertrag\n• Anordnungsrecht des Auftraggebers und Recht zur Änderung des Vertrages\n• Behinderungen der Leistungen\n• Abnahme und Zustandsfeststellung bei Verweigerung der Abnahme\n• Verpflichtung zur Erstellung einer prüfbaren Abrechnung\n• Vereinbarung der VOB/B\n• Besonderheiten bei der Bauleitung unter Berücksichtigung der VOB/B\nVeranstaltungslink: https://wienerberger-wissen.de/online-fortbildungen/bauleitung-juristisch-richtig/\nAblauf:\n13:30–14:45 Uhr: Vortrag\n14:45–15:00 Uhr: Diskussion via Chatfunktion\nPräsenz-Tracking:\nFür die Ausstellung der Teilnahmebestätigung zur Vergabe von Fortbildungspunkten muss die teilnehmende\nPerson nachweislich an der Online-Live-Fortbildung teilgenommen haben. Zum Nachweis werden im Verlauf der\nOnline-Fortbildung zwei kurze Umfragen eingespielt\, die von Ihnen in einem bestimmten Zeitfenster\nbeantwortet werden müssen. Die Umfragen dienen lediglich zur Abfrage der Teilnahme und werden nicht weiter\nausgewertet oder verwendet. Nur wenn an beiden Umfragen teilgenommen wurde\, wird die Teilnahme durch\ndie Ingenieure und Architektenkammern anerkannt. \nDie Veranstaltung ist mit 2 Weiterbildungsstunden á 45 min. anerkannt.
URL:https://ikth.de/startseite/event/webinar-bauleitung-juristisch-richtig/
LOCATION:Online
CATEGORIES:Baurecht,Bauwesen,Online-Veranstaltung,Webinar
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20221128T090000
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20221128T160000
DTSTAMP:20260409T214531
CREATED:20211220T104409Z
LAST-MODIFIED:20211220T105759Z
UID:3568-1669626000-1669651200@ikth.de
SUMMARY:Planerseminar "Gebäudetechnischer Brandschutz"
DESCRIPTION:Link zur Veranstaltung  \nAnerkannt durch IKTh mit 7 Weiterbildungsstunden* (* 1 Weiterbildungsstunde = 45 Minuten)
URL:https://ikth.de/startseite/event/planerseminar-gebaeudetechnischer-brandschutz-4/
LOCATION:Online
CATEGORIES:Online-Veranstaltung
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20221129T083000
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20221129T143000
DTSTAMP:20260409T214531
CREATED:20221007T080222Z
LAST-MODIFIED:20221007T080222Z
UID:4501-1669710600-1669732200@ikth.de
SUMMARY:LB-Planertage 2022
DESCRIPTION:Die Veranstaltung findet in der Landessportschule Bad Blankenburg statt. \n\n8:30 – 9:00          come in   Kaffee\, Getränke\, Kekse u.ä. \n \n9:00 –  9:15        Begrüssung und Vorstellung Firmengruppe Leipfinger Bader      R. Griebel \n \n9:15 – 10:15      Nachhaltige Effizienzlösungen für Neubau und Sanierung          R. Griebel\n\nTonality Estrichziegel – der alternative Fussbodenaufbau\n\nFür reduzierte Geschoßhöhen\, fugenlos\, oberflächenfertig\, integrierte und flinke Fußbodenheizung mit besonders niedrigen Systemtemperaturen\n\n\nLehmorange – Ausbaulösungen mit Lehm für optimiertes Raumklima\n\nLehmputz\, Lehmbauplatten auch mit integrierten Heiz- und Kühlelementen\n\n\nLB-Lüftungssysteme – Wärmerückgewinnung ohne Rohrkanäle\n\nUnsichtbar in die Fassade integrierte Schalldämm-Wohnungslüftung\n\n\nWeiterentwicklung der SILVACOR- und CORISO-Ziegel für den Geschoßwohnbau\nLB-Systemergänzungen für rationelles Bauen\n\n\n\n  \n\n10:15 – 10:30     Kaffeepause \n \n10:30 – 12:00  Förderstandards BEG\, NH\, QNG                                                                S. Dietz\n\nBundesförderung für effiziente Gebäude im Neubau\nGrundlagen zur Förderung des nachhaltigen Bauens mit Lösungen von LB\nQualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude\nEinführung in die Beurteilung und Nachweisführung\n\n\n \n12:00 – 13:30     gemeinsames Mittagessen und Gespräche \n \n13:30 – 14:30     Weiterentwicklung Gebäudeenergiegesetz GEG                             O. Hartel\n\nenergetische Bewertung von Neubauten\nBilanzierung gem. Din 18599 – Hauptunterschiede zu DIN 4108-6 / 4701-10\nKurzeinführung in den aktualisierten Ziegel-Wärmebrückenkatalog\n\n\n\nmit Online-Tool für Gleichwertigkeits- und detaillierten WB-Nachweis \n\n\n\nGEG-Novelle 2023\,  Ausblick auf 2024/ 2025\n\n\n\n  \n\n14:30    Veranstaltungsende\n\nDie Veranstaltung ist mit 8 Weiterbildungsstunden á 45 min. anerkannt.
URL:https://ikth.de/startseite/event/lb-planertage-2022/
CATEGORIES:Baurecht,Bauwesen,Energieberatung,Nachhaltigkeit,Sanierung,Tagung
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20221129T110000
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20221129T131500
DTSTAMP:20260409T214531
CREATED:20221004T071107Z
LAST-MODIFIED:20221004T071138Z
UID:4478-1669719600-1669727700@ikth.de
SUMMARY:Planer Symposium - Wie sich Design und Technik bei Parkplatzanlagen mit den geltenden Vorschriften vereinbaren lässt
DESCRIPTION:Die Veranstaltung ist durch die IKTh anerkannt mit 3 WB-Stunden. \n  \nweitere Informationen und Anmeldung
URL:https://ikth.de/startseite/event/planer-symposium-wie-sich-design-und-technik-bei-parkplatzanlagen-mit-den-geltenden-vorschriften-vereinbaren-laesst/
LOCATION:Online
CATEGORIES:Online-Veranstaltung
END:VEVENT
END:VCALENDAR